+7 (495) 332-37-90Москва и область +7 (812) 449-45-96 Доб. 640Санкт-Петербург и область

Пример искового заявления на оказание строительных работ

Строительные подрядные споры. Исковое заявление о взыскании денежных сумм по договорам строительного подряда и выполнения проектных, изыскательских работ. Ниже в сокращенной форме представлено исковое заявление, категория: строительные споры, составленное строительными адвокатами и юристами по строительным спорам нашей компании, успешно апробированное судебной практикой по делам, связанным с договорами строительного подряда, выполнения проектных и изыскательских работ, выполнения строительно-технической экспертизы. Вышеназванное исковое заявление, в частности, содержит следующие требования:.

ВИДЕО ПО ТЕМЕ: Взыскание задолженности, долгов. Расписка. Образец искового заявления. Юрист. Адвокат

Дорогие читатели! Наши статьи рассказывают о типовых способах решения юридических вопросов, но каждый случай носит уникальный характер.

Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему - обращайтесь в форму онлайн-консультанта справа или звоните по телефонам, представленным на сайте. Это быстро и бесплатно!

Содержание:

Исковое заявление по договору подряда образец бланк

Логин: Пароль: Запомнить меня на этом компьютере Забыли свой пароль? Цель составления иска: добиться от ответчика расторжения договора, соблюдения условий договора или возмещения ущерба, вследствие несоблюдения условий договора. Подать иск может любое гражданин-предприниматель или юридическое лицо, чьи права нарушены или условия договора не соблюдаются. Исковое заявление в суд подается в письменной форме. Оно должно быть подписано истцом или его представителем.

Данный документ решает задачу защиты гражданами-предпринимателями и юридическими лицами своих прав в суде, если спор не разрешается в досудебном претензионном порядке. В соответствии с пунктом 2. В соответствии с пунктом 3. Данная обязанность нами выполнялась надлежащим образом, что подтверждается соответствующими накладными и счетами-фактурами. До настоящего момента ответчик систематически не выполнял обязанности, предусмотренные условиями договора и несмотря на своевременное предоставление вышеуказанных материалов и денежных средств, не сдал ни одного из объектов, предусмотренных договором, что подтверждается актами приемки-передачи.

Сумма убытков, причиненных ответчиком в результате нарушения условий договора на день подачи искового заявления составила рублей. По договору подряда одна сторона подрядчик обязуется выполнить по заданию другой стороны заказчика определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его п.

Стороны договора подряда — это заказчик и подрядчик, юридические лица. Сатка, пр. Ленина, д. Сатка, ул. Договора был составлен в совокупности согласованных сторонами условий в простой письменной форме в виде единого документа, подписываемого сторонами. Помимо условий в текст договора вошли преамбула, адреса, реквизиты и подписи сторон ст. Предмет договора — полностью готовый, возведенный в срок согласно оговоренному плану фасад здания как конечный результат, гарантированный исполнителем, который заказчик принимает и оплачивает п.

Существенные условия договора: подрядчик обязуется выполнить работу качественно, в срок, только из материалов, выбранных заказчиком, в свою очередь, заказчик обязуется оплатить выполненную работу по факту, в течение 20 календарных дней после подписания сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ по форме ФС-2 и справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме ФС-3 на основании счета-фактуры подрядчика абз. Согласно договору подряда на выполнение строительных работ от Истцом в период с Ленина, Ответчик принял у Истца выполненные работы.

В период с 01 августа г. Истцом выполнены работы на общую сумму тыс. В положенные сроки произведена оплата выполненных работ платежным поручением на сумму тыс. В связи с неисполнением Ответчиком условий Договора об оплате выполненных работ, Ответчику согласно п. О результатах рассмотрения претензий Ответчик не проинформировал Истца, до настоящего времени задолженность в сумме тыс. В Гражданском кодексе Российской Федерации, в статье сказано о том, что обязательства должны осуществляться надлежащим образом и в соответствии с требованиями закона, и условиями оговоренных обязательств.

Также в статье ГК РФ говориться о не возможности отказа от исполнения обязательств в одностороннем порядке. Применительно к договору строительного подряда к числу обязательств, возлагаемых на заказчика, положения пункта 1 статьи ГК РФ относят обязанность оплаты заказчиком выполненных подрядчиком работ.

Данной обязанности соответствует безусловная обязанность подрядчика для подтверждения факта выполнения предъявленных работ к оплате. В соответствии с 1 пунктом статьи ГК РФ определено, что оплата заказчиком выполненных работ подрядчиком производится в размере, указанном в смете, в сроки и в порядке, установленные договором строительного подряда или законом.

Из данных норм следует, что сдача итогов работ Истцу заказчику и есть основание для появления обязательств заказчика по оплате за выполненную работу.

Опираясь на вышесказанное, руководствуясь ст. Дылдин Дмитрий Михайлович. Кадастровый учет недвижимости, кадастровые инженеры. Пояснительная записка к иску о несоблюдении условий договора строительного подряда. Контакты Ческидов Р. Услуги и решения Как заставить платить должника? Как подать на банкротство? Запомнить меня на этом компьютере. Забыли свой пароль?

Структура искового заявления: Вводная часть полное наименование истца и ответчика, их юридические адреса ; Описательная часть подробное описание когда, где и с кем был заключен договор; что ответчик должен был выполнить по условиям договора и что сделал в реальности, какие условия договора были нарушены ; Мотивированная часть описание того, что произошло в результате несоблюдения условий договора ответчиком, подсчет ущерба, который причинен ответчиком и лишает организацию того, на что она вправе была рассчитывать при соблюдении условий данного договора ; Требования, предъявляемые к ответчику расторгнуть договор или обязать возместить убытки, включая упущенную выгоду ; Приложение копии документов для предоставления в суде.

Образец Исковое заявление О несоблюдении условий договора строительного подряда, пример В арбитражный суд Свердловской обл. Екатеринбург, ул. Шарташская, д. Нижний Тагил, пр. Нижний Тагил, ул. Газетная, 89 Исковое заявление О несоблюдении условий договора строительного подряда На основании изложенного, в соответствии с п.

Письмо к ответчику с предложением расторгнуть договор. Документы, подтверждающие направление ответчику копии искового заявления и всех приложенных к нему документов. Квитанции об уплате госпошлины. Документы, подтверждающие невыполнение ответчиком обязательств по договору.

Расчет убытков. Срок заключения договора и выполнения работ с 01 августа по 20 сентября года. Пример, образец 2: Исковое заявление по договору на выполнение строительных работ строительного подряда В Арбитражный суд Свердловской области, г. Челябинск, пр. Согласно пункту 3. Арбитражный управляющий Екатеринбург, Челябинск, Тюмень телефоны: Юрист в арбитражном суде: Екатеринбург, Свердловская область, Москва, Челябинск, Пермь, Тюмень телефоны: Услуги и решения Как заставить платить должника?

Пример искового заявления на оказание строительных работ

Строительные подрядные споры. Исковое заявление о взыскании денежных сумм по договорам строительного подряда и выполнения проектных, изыскательских работ. Ниже в сокращенной форме представлено исковое заявление, категория: строительные споры, составленное строительными адвокатами и юристами по строительным спорам нашей компании, успешно апробированное судебной практикой по делам, связанным с договорами строительного подряда, выполнения проектных и изыскательских работ, выполнения строительно-технической экспертизы.

Исковое заявление о взыскании неустойки в связи с нарушением сроков окончания работ по договору строительного подряда. В соответствии с условиями договора строительного подряда, заключенного "

Логин: Пароль: Запомнить меня на этом компьютере Забыли свой пароль? Цель составления иска: добиться от ответчика расторжения договора, соблюдения условий договора или возмещения ущерба, вследствие несоблюдения условий договора. Подать иск может любое гражданин-предприниматель или юридическое лицо, чьи права нарушены или условия договора не соблюдаются. Исковое заявление в суд подается в письменной форме. Оно должно быть подписано истцом или его представителем.

Иск о взыскании денег со строителей за ремонт квартиры

Москва, Китай Город. Это образец. Он не может быть применен ко всем делам. В соответствии с условиями Договора Ответчик взял на себя обязательства выполнить ремонтно-строительные работы в жилом помещении по адресу: г. Москва, ул. Земляной вал, д. В соответствии с п. Договора срок выполнения работ был установлен в количестве календарных дней, то есть до Пунктом 2.

Образец искового заявления по договору подряда в 2019 году

Исковое заявление о защите прав потребителя при выполнении работ , отказ от исполнения договора и взыскание уплаченной стоимости работ. Исковое заявление об устранении недостатков работ, выполненных по договору строительного подряда , обнаруженных в пределах гарантийного срока. Исковое заявление о взыскании неустойки в связи с нарушением сроков начала работ по договору строительного подряда. Исковое заявление о взыскании неустойки в связи с нарушением сроков окончания работ по договору строительного подряда.

Предыдущая статья: Договор бытового подряда.

Нажимая на кнопку, вы даете согласие на обработку своих персональных данных. Подписаться на рассылку Рассылка. Уведомление о пополнение базы документов новыми образцами.

Истцом был заключен договор подряда с ответчиком на строительство дома. Истцом были уплаченные денежные средства по договору подряда. Заявитель настояла на пересчете реальной стоимости дома, с учетом не выполненных работ и недопоставленных материалов. Ответчиком были оказаны не качественные услуги по строительству дома.

.

.

Исковое заявление в суд подается в письменной форме. Согласно договору подряда на выполнение строительных работ от № ​

.

.

.

.

.

.

.

Комментарии 0
Спасибо! Ваш комментарий появится после проверки.
Добавить комментарий

  1. Муза

    Кароче . машина(бомжа 10 лет . 1.1-1.5 литра (бензин или дизель , один куй разница .